Извещение о проведении переговоров по предмету заказа "Теплоузел"
В государственном учреждении образования "Гимназия-колледж искусств имени И.О.Ахремчика"
ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в переговорах
1.1 Наименование организатора переговоров: государственное учреждение образования «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика»
1.2 Место нахождения: 220114 г. Минск, ул. Макаенка, 14
1.3 Банковские реквизиты: р/с BY84АКВВ36049000054575300000, филиал 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул.Сурганова,47А, код АКВВВY21514, УНП 190266990.
1.4 Контактные телефоны:
+375296281317 Старовойтов Анатолий Петрович, инженер-энергетик. +375 29 181 37 07 Каледа Валентина Петровна, инженер по эксплуатации и ремонту оборудования, зданий и сооружений.1.5 Адрес электронной почты: rki@tut.by
2. Переговоры проводятся без проведения предварительного квалификационного отбора участников.
3.Предмет заказа: Установка внутренней перегородки из ПВХ с частичным остеклением, со встраиваемой распашной дверью.
4.1 Состав работ: Монтаж внутренней перегородки из ПВХ с частичным остеклением, со встраиваемой распашной дверью.
5. Источник финансирования – республиканский бюджет, оплата через органы госказначейства.
6. Сроки выполнения заказа: до 28 июня 2018 года. Порядок получения документации для переговоров: Документация для переговоров предоставляется в печатной форме или форме электронного документа не позднее двух рабочих дней со дня письменного обращения участника.
7. Требования, предъявляемые к участникам переговоров – согласно документации для переговоров.
8. Срок приема и регистрации предложений по процедуре переговоров – до 10.00 19.06.2017 г. по адресу: 220023, г. Минск, ул.Макаенка,14, каб. №1.
9. Дата проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 19.06.2018. в 10.15 по адресу: 220023, г. Минск, ул. Макаенка, 14, каб.5 (общежитие).
10. Информация о совокупности критериев, указанных в документации для переговоров, в соответствии с которыми определяется победитель переговоров:
-цена предложения (согласно смете) для переговоров;
- копия аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданного в установленном порядке;
- предложение конструктивного решения (чертеж);
- сведения о наличии материальной базы собственного производства;
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
11. Информация о сроках заключения соответствующего договора: Договор заключается по результатам проведения переговоров не позднее десяти календарных дней после завершения размещения заказа и утверждения протокола о проведении переговоров.
12.Организатор переговоров имеет право на отказ от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.